防火涂料购销合同怎么写？

防火涂料购销合同怎么写？

防火涂料涂装合同

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条款》的有关规定，为明确双方的权利、义务和责任，经双方协商同意签订此合同。

一、适用法律法规：国家有关法律、法规及规范性文件均对本合同具有约束力。

二、工程名称：

工程地点：

施工工艺要求：

备注：

三、合同单价

合同总价：工程量暂定㎡，总价款元，大写

注：结算经实际钢结构展开面积发生的涂刷面积为准。

四、甲方主要责任购销合同对于很多购销方面的交易有着一定法律保护意义，法律对于合同有着相关的规定以及要求，不管是什么合同都有相关要求，防火涂料购销合同也有着相关的要求，那么对于这些要求以及范本您都了解了吗?我们为您简单说明一下。

1、甲方负责向乙方进行工程、技术、质量、工期、安全交底，监督焊工处理好焊口(焊口干净、饱满、达到现场监理验收标准)

2、为乙方提供施工条件，其中包括现场的水、电、脚手架等。

3、向乙方提供其现场施工人员的住宿和材料库房。

4、负责工程施工过程中的检验和验收。

5、甲方在乙方进场后，向乙方出示钢结构电焊验收报告，以证明现场已具备涂刷作业条件。

五、乙方的主要责任

1、乙方对其雇佣的施工人员进行资格审查并有责任保证其人员的人身安全。施工现场因违章作业发生的伤亡事故，由乙方自行负责其经济赔偿，甲方不承担任何责任及经济赔偿。

2、雇佣人员的身体素质和技术水平能够满足工作需要，工人最小不得小于18周岁，最大不得超过55周岁。进入施工现场的施工人员必须购买意外伤害保险。

3、乙方必须提供材料厂家的检验报告、合格证及相关资料。

4、乙方承诺严格按照钢结构涂刷施工工艺操作，保证施工质量。

5、在质保期间内，如属于乙方质量问题需要维修，乙方负责免费维修服务;如因认为破坏或者其他一切非正常损坏原因需要维修，甲乙双方共同协商，乙方承诺终身成本维修。

6、乙方负责防火涂料施工消防验收。

7.乙方进场后，严格遵守现场管理制度，配合甲方项目经理的管理。

六、付款方式及期限

1、乙方进场3日内，甲方预付总工程款的30%作为定金;

2、工程完工50%，甲方支付30%;

3、全部面涂刷完毕3个工作日内双方按照验收标准验收，验收合格后5日内甲方应付清工程余款，即工程总款的40%。

4、变更工程项目的，甲方应按双方协商好的价格支付涂刷完成工程款的同时一并支付给乙方。

七、工期

1、合同工期：按甲方进度要求，从进场施工之日起个晴天内，完成本工程。

2、以下情况造成工期延误双方确认后可以顺延。

(1)不可抗力，其中包括地震、江涝、战争等。

(2)设计变更原因。

(3)业主原因。

八、双方违约责任

1、合同生效后，擅自撤除合同一方，应按合同总金额的10%作为违约金付给对方。

2、无正当理由，甲方在应付款日期不付款，乙方催讨时仍不付款，乙方有权停止施工，由此所造成的后果由甲方承担。

3、甲方未按合同规定付款，或甲方原因而造成延迟完工，每逾期一天，按本合同工程价款的1‰支付给乙方。

4、乙方不能按合同工期竣工或施工质量达不到国家规范要求，乙方必须返工修理，因返工造成的工期延误，每延误一天乙方则支付甲方本合同工程款的1‰.

九、附则

1、本合同一经签订便具有法律效力，单方无权终止合同。

以上就是我们为您整理的关于防火涂料购销合同范本的相关知识以及信息，所有有关合同的交易双方都有义务以及责任遵守合同上的条约并且实际进行，为了能够让双方的权益得到保障，如果有不遵守的行为，另一方有权利通过法律途径保护自己的权益。

·国际贸易佣金合同范本是怎样的
国际贸易佣金合同范本是怎样的国际贸易佣金合同，一个并不陌生的词汇，因为随着社会的进步，国际贸易就变得越来越频繁，所以关于国际贸易佣金合同这个词您并不陌生，但是有很多人只是知道国际贸易佣金合同，而关于国际贸易佣金合同怎么写，很多人都不知道，下面会针对这样一些问题进行介绍，请您往...

·代理商与商家合同未生效能否解除？
代理商与商家合同未生效能否解除?代理商与商家合同未生效不能解除，首先，我们要知道，合同的成立和生效时两个完全不同的概念，如果合同的双方对合同的目的、数量、价格等其他内容经过协商达成了共识，也就是双方的意见达到了统一，那么合同就成立了。但是合同生效是什么呢，合同生效呢是指这个成立的...

·监护人签订合同有效吗？
监护人签订合同有效吗法定监护人替被监护人签订的合同合法有效，这是因为被监护人或者是未满十八岁，或者因病等因素。不具备或不能行使民事权利的，那么监护人可替代被监护人行使民事权利，包括签订合同。监护人除为维护被监护人利益外，不得处分被监护人的财产。违反此规定的，法定监护人签订的房屋买...

·香港贸易合同范本须知
香港贸易合同范本须知贸易合同范本：贸易合同买方： (下称甲方) 地址：邮编：电话：传真：电子邮箱：卖方： (下称乙方) 地址：邮编：电话：传真：电子邮箱：甲乙双方经充分协商，本着自愿及平等互利的原则，订立本合同。第一条 ...

·技术转让合同订立的原则有哪些
技术转让合同订立的原则有哪些众所周知，技术是可以转让给他人由他人进行实施的，这个时候，转让人和受让人就要签订技术转让合同，而签订合同时，就必须要遵守相关的规定才行。那你知道签订技术转让合同时应遵循的原则有哪些吗?下面，我们为你做了解答，供您阅读了解。一、技术转让合同订立的原则有...

·债权人的撤销权
债权人的撤销权是专指债务人而言，其撤销权效力的产生源于人民法院的判决或裁定。

债权人的撤销权是指“因债务人放弃其到期债权或无偿转让财产，对债权人造成损害，债权人可以请求人民法院撤销债务人的行为。债务人以明显不合理的低...

·合同无履行期限，合同是否生效？
合同无履行期限，合同是否生效？我们签订了合同，也许因为一时的粗心大意，并没有详细的写清楚合同的履行期限，那么合同无履行期限，合同是否生效?针对这一问题，的我们为您整理的相关信息哦，接下来，就一起来了解一下吧。一、合同期限是什么意思? 1、合同的有效期分为合同的生效和合同的终止。...

·赠与合同可以撤销的情形是哪些
赠与合同可以撤销的情形是哪些一、赠与合同撤销的基本规定任意撤销权，是指赠与人依据自己的意志在赠与财产的权利转移之前享有撤销赠与的权利。即《合同法》第186条第1款所规定的，“赠与人在赠与财产的权利转移之前可以撤销赠与”，这种撤销权是法律赋予赠与人单方享有的权利。赠与人行使撤...

·集资诈骗和合同诈骗的区别是什么？
在经济诈骗中，集资诈骗和合同诈骗是比较常见的犯罪类型。因为集资诈骗和合同诈骗都会导致受害人的财产发生损失，为此不少人都将两者混为一谈。其实，两者除了在主观方面有相同之处外，是有本质区别的。那么集资诈骗和合同诈骗的区别是什么？我们结合有关资料为您做了一个总结。一、集资诈骗和合同...

·合同无效与合同解除有哪些
合同无效与合同解除有哪些区别你知道什么是合同无效吗?由于合同无效多半会导致合同解除，因此有一些人就直接认为合同无效就是合同解除，当然这二者本身就是不同的。那么合同无效与合同解除有哪些区别呢?我们为您解答。一、合同无效是什么意思合同无效是相对于合同的有效而言的。它是合同虽然已成...