合作建房协议书模板案例
在建造住宅楼或者商业写字楼的时候,一方可能不能拥有所有的资源,这个时候就出现了合作建房这种形式,比如说一方出地,乙方负责施工,房子建成之后双方协商按照一定的形式来分配房屋。可以说合作建房的方式可以形成双赢的局面,那么对于有意向进行合作建房的朋友,我们接下来要为您带来合作建房协议书的范本,供您参考使用。
合作建房合同书
甲方: 身份证号: 乙方: 身份证号:
第一条 前言
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》和其他有关法律、法规的规定,基于:
1.甲方已于___年_ 月_ 日依法拥有土地 、位于___ ,的地块的土地使用权,该地块的规划用途为______、计划建筑面积为___平方米、土地使用权年限自___年___月___日至___年___月___日止、土地使用权证(或用地红线图)编号为____ ;
2.乙方是具有独立法人资格和具备资金的个人代表;
甲乙双方在平等、自愿、互利、协商一致的基础上,签订本合作建房合同。
第二条 合作建房
甲方同意提供依现状上述第一条所指的地块的土地使用权,乙方同意按约定提
供建房资金,双方合作建成_____栋_____总建筑面积 平方米 的平房。
第三条 建房资金
经协商双方同意:甲方提供上述地块按当时市值为人民币_____ 元整(¥: ),作为合作建房的资金,乙方出资人民币:_____万元整(¥: 元),建房资金预计为人民币: 万元(¥ 元),则全部由乙方提供,实际建筑成本高于或低于该预计数额的部分由 承担和享有。 建房资金指本合同生效后至房屋经验收合格且甲方取得房地产证时止所需的一切成本、费用。该建房资金不包括甲方因取得土地使用权而应缴的土地使用费或因划拨方式取得土地使用权而应补缴的地价款。
第四条 资金的监管及支付
建房资金由甲乙双方共同监管,乙方资金需在本协议签订之日起 日到位,存入由双方指定的帐户,双方共同管理和支付,购买材料和支付工程款等各项支付款项需双方签字方为有效,
第五条 报批手续及办理房地产证
除按规定应由甲方办理的报批手续外,包括本合同在内的所有报批手续均由甲、乙双方共同负责办理,甲方有义务毫不迟延的提供办理报批手续所需的材料;因地方法规、法律所限,房地产权证只能是土地使用权人,所以房地产权证只办理甲方,但产权属甲、乙双方共同拥有。
第六条 产权分成
全部建筑的产权由甲、乙双方按下列方式或比例分成:甲方拥有 层房屋的产权,乙方拥有 层房屋的产权。甲、乙双方应在工程竣工验收合格后_____日内办理好房屋的房地产证。在办理好产权证后属乙方的产权部分可到公证机关办理产权赠与或出让等手续,使乙方产权合法化。
第七条 设计、建筑
工程设计和建筑的招标、施工监督由甲、乙双方共同负责,按本合同第六条约定产权应分给甲方部分的设计图纸须经甲方书面认可后方可报批并实施。按本合同第六条约定产权应分给乙方部分的设计图纸须经乙方书面认可后方可报批并实施。 工程设计的招标工作应在本合同生效后第____天内完成,整个建筑工程应在本合同生效后第 天内开工,并在第 个月内完成竣工验收工作。
第八条 建筑装修标准
1、地基应按当前建筑标准,挖掘深度 米,用混凝土钢筋筑地梁为 ,钢筋采用 ,整幢房屋采用砖混结构建造。
2、房屋以外四周按规定预留的巷道路面应铺上混凝土,做好路基衔接及户外排水工程。
3、外墙装修标准: 4、室内装修标准:
5、水、电的报装与安装标准: 6、楼梯的装修: 7、门、窗的装修标准:
第九条 双方的权利和义务
1、甲、乙双方确认房产和土地一体,房产和土地所有权甲乙双方各占50%,在条件成熟的情况下,将土地使用权登记变更为双方共有或分户登记,
2、自本协议签订之日起,在土地权属没有变更登记期间甲方应保证乙方享有产权共有人的权利,本条款不可撒销。
3、自房产开始建设之日起,涉及房产建设用地规划证,施工许可证等事宜(包括政府各部门的罚款,公关费用)应双方共同承担。
4、自本协议签订之日起,若出现房产被政府征用或强制拆迁情况的,包括房产和土地的拆迁收益(包括拆迁补偿费、回迁安置房产、现金补偿)等相关补偿双方各得50%。
5、甲、乙双方都应响应政府号召,共同遵受法律法规和城市建设规划,共同围护双方权益的义务,相互配合,
第十条 违约责任
1.如乙方资金未能按约定时间到位或无法到位,造成延误工程计划或无法完成工程的,给甲方造成损失的甲方有权要求乙方赔偿损失,当拖延时间超过三个月以上时,甲方有权解除合同,乙方应赔偿损失。2.如甲方的原因(如邻居阻绕或资料缺少等),造成延误工程计划或无法完成工程的,给乙方造成损失的乙方有权要求甲方赔偿损失,当拖延时间超过三个月以上时,乙方有权解除合同,甲方应赔偿损失。
第十一条 争议解决
凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方应友好协商,协商不成,应提交佛山市仲裁委员会,按照仲裁委员会仲裁规则进行仲裁,仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。或向人民法院提出诉讼。
第十二条 其他
1、本协议未能尽宜或没有涉及的问题,双方可签订补允协议,补充协议与本协议具有同等法律效力;
2、本协议的变更,必须经双方共同协商,并订立书面变更协议; 3、本协议自签订之日起生效;
4、本协议一式三份,甲方执一份,乙方二人各执一份。
甲方:(签章) 乙方:(签章) 电话: 电话:
年 月 日
那么以上我们为您介绍的是合作建房协议书的范本,您可以结合模板和您的实际情况来拟定自己的合作建房合同。在拟订合同的过程中,一定要注意条款的完整性和双方权责的清晰性。由于事关重大,如果您认为自己可能难于胜任拟定一份完整的合同,也可以求助于专业的律师。
·合肥房产纠纷的解决方式有哪些?
近日,据相关部门的统计,合肥房产纠纷较上年呈上升趋势,房产买卖合同纠纷案件数量激增。那么,如果遇到房产纠纷,应当怎么解决呢?有哪些解决方法呢?今天,我们就跟您分享一些房产纠纷的解决方式,供您参考使用。
(1)协商解决。
(2)调解解决。
调解,是指购房纠纷的买卖双方,在不能通...
·放弃继承房子又反悔法院支持吗?
放弃继承房子又反悔法院支持吗?放弃继承房子又反悔法院是不会支持的,最高人民法院《关于贯彻执行〈中华人民共和国继承法〉若干问题的意见》第50条规定:“遗产处理前或在诉讼进行中,继承人对放弃继承反悔的,由人民法院根据其提出的具体理由,决定是否承认。遗产处理后,继承人对放弃继承反悔的,...
·上海二手房买卖政策的规定是怎样的?
我们进行买卖二手房时一定是需要了解我国对于这方面的政策规定,因为我国各地经济发展并不均衡,人口规模也不一样,所以各地政府对于当地的二手房买卖政策而各不一样,今天我们就为您整理了上海二手房买卖政策以供您参考。
1、产权审核
在购买二手房之前应该做好前期准备工作,买方了解房屋整体现状...
·房屋销售代理合同签订流程是什么?
房屋销售代理合同签订流程是什么?开发商取得商品房预售许可证后,就可以对外销售商品房了。有时候,开发商会和代理公司合作,让其帮助销售商品房。这是一种新型的商品房销售模式,为了防止双方违约,应该用合同的方式将房屋销售代理的各种注意事项确定下来。那么,房屋销售代理合同签订流程是什么?下...
·遇到一房二卖如何维权
有些开发商或者房主为了从房屋买卖中获得巨额利益,会有一房二卖的行为。一房二卖的行为势必会对购房者造成或多或少的损失,那么如果买房遇到一房二卖如何维权呢?我们整理了相关资料,马上为你做详细解答。
一、遇到一房二卖如何维权
(一)发生一房二卖两份合同的效力
1、两份合同均未办...
·一、租房合同怎么网签备案在哪里签?
一、租房合同怎么网签备案在哪里签?
按照《住房租赁合同网签备案试行办法》的相关内容介绍,如果是通过房地产经纪机构、住房租赁企业撮合达成的住房租赁交易,可通过上述机构和企业实施合同网签。
如果是出租人未委托房地产经纪机构出租住房的,可前往房屋所在区住房租赁服务中心,由专业窗口提...
·两个人离婚房子是贷款买的怎么办?
两个人离婚房子是贷款买的怎么办?1、夫妻一方婚前以个人财产购买房屋并按揭贷款,婚前办理了夫妻一方个人为所有权人的房产证,婚后双方共同还贷,离婚按揭房怎么分?该情形下的房屋为一方个人财产,在离婚时另一方无权要求分割。但对参与共同还贷的配偶一方,有权要求对方对其清偿的部分予以返还。在...
·房屋的他项权是什么意思?
虽然在我们国家现在的社会来看,购房是比较多见的,尤其是对于初次购买房产的时候,可能会有一些注意事项,那么房屋的他项权是什么意思?根据相关的说法来看,房屋的他项权就是房屋的所有权的一种证明。具体看下面的文章。
一、房屋的他项权是什么意思的概括
房产的他项权利是指除产权人及共有...
·在哪些情形下房东可以扣押承租人的押金
在哪些情形下房东可以扣押承租人的押金一般来说,当事人都按照合同约定行使权利义务,租赁期满后出租人应当退还承租人租房时交纳的押金,但是根据法律规定,如果有以下情形,房东可以扣押承租人的押金:(一)租客没有按照合同约定时间退租。租赁合同对租赁时间是有约定的,租房应交纳的租金也是根据租...
·房屋租赁合同解释
房屋租赁合同经常会出现在我我们的生活中,无论你是出租者,还是租房者,房屋租赁合同都与我们息息相关,那么法律对于租赁合同是怎么规定的呢?房屋租赁合同解释的规定有哪些?为您解答。
《最高人民法院关于审理城镇房屋租赁合同纠纷案件司法解释的理解与适用》
为正确审理城镇房屋租赁合同纠纷...
·已变更的房产夫妻离婚还能要求分割吗
对于已变更的房产,意味着可能在离婚的时候,夫妻双方已经没有对房产拥有所有权了,此时可能是将房产过户给了他人,同时也有可能是过户到了一方名下。那一般在这样的情况下,夫妻离婚还能要求分割房产吗?下文中我们就来为你做详细解答。大部分案件的主要问题已不是解除婚姻关系,也不是子女的抚养,而...