河堤工程承包协议书怎么写
河堤工程质量的高低，关系到一方人
河堤工程承包协议书怎么写
河堤工程质量的高低，关系到一方人民的生命安全，所以工程的承包方一般会由政府通过招标的方式确定，政府在确定中标者后，会以通知书的形式告知其需要签署河堤工程承包协议书。河堤工程承包协议书怎么写?现在就跟着我们来一起了解下吧。
河堤工程承包协议书
发包人：(以下简称甲方)
承包人：(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》及其它相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平、诚信的原则，甲方同意将本公司河道改造工程等分项工程发包给乙方。为了保证工程质量和进度，明确甲乙双方的权利和义务，经甲乙双方协商一致，特订立本施工承包合同，供双方共同遵守，具体条款约定如下：
一、工称概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、建设单位：
二、工程承包范围：
1、工程承包方式：为包工包料。
2、工程承包范围：
3、工程承包内容为： 河道改造工程的材料供应和施工以及该项目涉及的临电、临水、临时设施和工程决算资料整理、递交等相关施工内容。
三、工程计价及计量方式
1、工程量计算根据甲方提供的施工图、乙方提交的竣工图、工程联系单、现场签证和工程施工中相关文件等作为计量依据。
2、本工程按《贵州省市政工程计价定额》(2004版)中的相应项目按实计取执行结算，(含临时工程费)。
四、工程工期
1、本工程施工工期为：20 年 月 日一20 年 月 日，共天。乙方必须在保证工程质量的前提下按期完成。发生以下情况的，工期予以相应顺延。
(1)遇人力不可抗拒因素造成停工;
(2)甲方未能提供施工条件或施工配合的;
(3)甲方要求停工;
(4)工程进行设计变更或工程量变更的;
(5)其他非乙方原因造成停工的。
五、工程质量标准
本河道改造工程的质量验收按国家及相关部门规定的工程质量验收规范及标准执行，如因乙方的材料或施工质量问题，导致的工程质量不能顺利验收，乙方应无条件返工处理至合格要求为止。
六、合同总价款：
金额(大写、约人民币)，最终合同价款，根据施工图设计工程量、设计图纸外增加工程量及现场签证工程量结算。
￥：约 元
七、双方权利和义务
1、甲方责任
(1)全面履行合同，确保乙方正常施工。
(2)提供乙方要求的有关本工程的技术资料。(3)及时协助乙方做好有关签证工作，对乙方提交的签证报告在7天内签复，7日内未签复视为甲方认可该签证。
(4)负责办好施工手续，需乙方协助的工作乙方应积极配合。
(5)督促乙方做好安全管理，文明施工。
(6)免费向乙方提供堆料场、道路、设备作业等场地。
(7)甲方应为乙方免费提供布置临时设施的场地和临水、临电，乙方的员工住宿由乙方自理，施工用电线电缆、开关箱、照明灯具和机具、水费、电费等由乙方自行承担。
(8)积极为乙方排除一切施工干扰，社会干扰及负责周边关系的协调。
2、乙方责任
(1)全面履行施工合同，严格按现行标准、规程、规范和设计要求组织施工，严格履行质量、安全、文明施工，工期及合同要求，确保正常施工。
(2)负责其施工机具、设备和人员调配，乙方保证进场的机具设备能满足施工需要，人员调配投入计划必须合理，现场管理力量必须满足正常施工管理要求。
(3)全力配合有关部门对施工现场的各项检査和监督管理等。
(4)工种之间必须友好相处，相互配合，不得相互推诿扯皮。
(5)乙方在施工时发生安全事故应立即组织抢救，并保护好现场，即刻上报。
(6)积极配合甲方工作，做好上传下达，及时签订各级安全责任书，层层落实安全生产责任制。
(7)乙方应带头遵纪守法，不准违章指挥，准确把握安全、质量、进度、效益的关系，保证人员安全，施工顺利进行。
(8)乙方必须确保各种配备到位，并严格履行职责。
八、材料供应
本工程甲乙双方约定的河道施工所用的材料由乙方按设计和有关质量验收标准要求自行采购，各种材料进场时经甲方现场人员进行质量检验合格后签字同意方可使用，甲方检验认为不合格的应在材料进场2日内向乙方及时出具书面意见，若甲方逾期出具书面意见或不及时进行验收的，视为甲方验收合格。
九、质量验收
甲方在收到乙方的竣工验收申请后3日内会同乙方进行质量验收。
十、工程款支付
甲方按工程施工进度付款的方式向乙方拨付工程价款：每月15号按当月完成工程量计价款的80%支付进度款。
工程完工后，甲方于一周内同乙方办理完工程结算审计并向乙方支付总工程款的97%，并按工程决算的3%扣取质量保证金，质量保证金待工程运行一年后，经发包人验收合格无质量问题后发包人于10日内一次性付给承包人。
甲方所支付的所有款项均汇到乙方指定账户上，在任何情况下不得变更。
发包人：(以下简称甲方)
承包人：(以下简称乙方)
日期：
河堤工程承包协议书的签署方是政府以及中标者，中标方拥有该工程的承包权，需要按照协议的规定进行施工，在完工后，需要按照既定的验收标准进行验收。若该工程投入市场使用后由于质量问题造成人身损害或者是财物损失，发包方可以按照协议的规定要求承包方承担赔偿责任。以上就是我们整理的关于河堤工程承包协议书怎么写的相关信息，希望可以帮助到您。
·在我国工亡有谁提出工伤认定
用人单位如果发生工伤死亡的，情况和性质就比较严重了，如果真的是工伤致员工死亡的话，肯定是需要对员工进行工伤认定的，因为要对员工进行赔偿，也需要搞清楚什么原因导致员工死亡，所以工伤认定是必不可少的。下面我们就详细的为您介绍一下在我国工亡有谁提出工伤认定?
一、在我国工亡有谁提出工...
·员工劳动合同要写明工资吗
员工劳动合同要写明工资吗
如果劳动合同没有写明工作内容，薪资待遇，工作时长就是不合法的，该合同就是无效的，劳动者而已向当地的仲裁委员会或者法院申请认定该劳动合同无效。
劳动合同是劳动者与用人单位确立劳动关系、明确双方权利和义务的协议，也是维护劳动者和用人单位合法权益的保障。用...
·解除劳动合同申请工伤认定后能不能申仲裁？
工人干活的时候，如果不慎受伤的，属于因工受伤，单位应该为其申报工伤认定。可是现实生活中，一些小单位，在给工人少量赔偿后解除劳动合同。之后工人对此不服的，想通过劳动仲裁解决。那么，解除劳动合同申请工伤认定后能不能申仲裁?针对这个问题，我们谈谈自己的看法。
一、解除劳动合同申请工伤...
·如何辞退员工不给补偿金
《劳动合同法》第三十九条 劳动者有下列情形之一的，用人单位可以解除劳动合同：(一)在试用期间被证明不符合录用条件的;(二)严重违反用人单位的规章制度的;(三)严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的;(四)劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影...
·单位雇佣童工违法吗,使用童工是否违法
对于一些私人企业老板来讲，本身公司的制度还不够完善，招人这一块也没有专人进行管理。而为了控制人工成本，就会选择在一些简单的岗位上雇佣童工。那么公司雇佣童工违法吗?接下来，我们为您做具体解答。
一、公司雇佣童工违法吗
“童工规定：公司不应使用或支持使用符合上述定义的童工。如果发...
·公司不给员工发工资该怎么办？
1、可以直接向劳动行政部门举报用人单位的违法行为。劳动行政部门对企业执行劳动法的情况进行监督，对用人单位违反劳动法的行为可以责令其改正，并且有权依法进行处罚。2、可以向劳动争议仲裁机构申请仲裁。公司没有按时支付劳动报酬或者没有依法为劳动者缴纳社会保险的，已经侵害了劳动者的合法权益...
·法律援助要收费的吗，法律援助的工作流程是怎样的
法律援助要收费的吗，法律援助的工作流程是怎样的？诉讼案件的当事人没有能力支付律师费，但又想聘请律师的，可以按照法律援助的工作流程申请法律援助。经相关单位审核，确定申请人各方面符合申请条件的，应当得到援助。我们都知道，聘请律师是需要支付律师费的，法律援助要收费的吗?
一、法律援助要...
·劳动仲裁公司不服可以起诉吗
可以，不服劳动仲裁结果可以在拿到仲裁书后十五天内起诉。诉讼程序的启动是由不服劳动争议仲裁委员会裁决的一方当事人向人民法院提起诉讼后启动的程序。诉讼程序具有较强的法律性、程序性，作出的判决也具有强制执行力。劳动争议诉讼，是处理劳动争议的最终程序，它通过司法程序保证了劳动争议的最终彻...
·深二度烫伤工伤赔偿标准有什么
现在人们都注重自己权利的维护，保障自己的权益。工伤就是指在工作过程中造成伤害，这个是可以申请企业进行进行赔偿的。深二度烫伤在做完工伤鉴定后，可以根据鉴定结果要求赔偿。赔偿的金额不同地方也会不同，但是赔偿的项目差不多是一样的，那么深二度烫伤工伤赔偿标准有什么?下面我们就为您详细介绍...
·河北建筑工程最高限价和竣工结算备案办法
河北建筑工程最高限价和竣工结算备案办法
找专长律师：交通事故律师 医疗纠纷律师 刑事辩护律师 知识产权律师 土地房产律师
随着我国政策的不断变化，对于建筑工程的管理办法也有所健全和完善，为了有效开展河北建筑工程的进行，相应的有河北建筑工程最高限价和竣工结算备案办法对此进行规...
·公职人员一般都指国家事业单位的人员，国家公职人员所从事的工作
公职人员一般都指国家事业单位的人员，国家公职人员所从事的工作岗位，其实是需要对社会和公民抱有更强的责任心才可以的。因此，如果国家公职人员醉驾的话，相对来说公职人员醉驾对自己的影响肯定要大于普通公民。下面我们为您介绍的就是在我国醉驾公职是否会被开除?
一、在我国醉驾公职是否会被开除...
